Размер шрифта: A A A Цвет сайта: Кернинг: АА АА АА Картинки

Официальный сайт Администрации Шумаковского сельсовета

Солнцевского района Курской области

Уважаемые посетители! Информация на сайте актуальна на 15.05.2023 г. 
Официальный сайт переехал, и находится по адресу:
shumakovo.gosuslugi.ru

Главное меню

Контактная информация

Адрес: 
306110, Курская область,
Солнцевский район, с. Шумаково,
ул.Садовая д.4

Телефон/Факс:
8 (47154)  3-26-16

Электронная почта:
shumakovskiiss@mail.ru
 

Глава сельсовета

 

Горностаева Ирина Николаевна

Телефон: 8(47154) 3-26-16

 

 

Полезная информация

Счетчики

Яндекс.Метрика

 

Утверждаю

 

Глава

Шумаковского сельсовета

Солнцевского района Курской области

А.В. Борисов ______________

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

по строительству объекта "Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления"

 

 

 

 

 

2014 год

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ  АУКЦИОНЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ  АУКЦИОНЕ

1. Информация об электронном аукционе.

1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион, также – аукцион) проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об аукционе).

1.2. Сведения о муниципальном заказчике (далее – Заказчик) указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.3. Информация о закупке с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, содержится в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

1.4. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения муниципального контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, изучаются участником  электронного аукциона самостоятельно.

1.6. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект муниципального контракта, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения муниципального контракта, который будет заключен по результатам размещения заказа.

1.7. В случае проведения электронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, сведения об этом указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

2. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона.

2.1 Описание участниками закупки предмета аукциона, в том числе: качества, технические характеристики товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

2.2. Описание участниками закупки предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции рекомендованной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п.

2.3. В разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» может содержаться требование о соответствии поставляемых товаров образцу или макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается извещение об осуществлении закупки, в трехмерном измерении. В этом случае в настоящей документации содержится изображение товара, на поставку которого размещается извещение об осуществлении закупки, в трехмерном измерении, либо образец или макет товара, на поставку которого размещается извещение об осуществлении закупки,  прилагается к настоящей документации. В случае если образец или макет товара,
на поставку которого размещается извещение об осуществлении закупки, не может быть приложен к документации об электронном аукционе, в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указываются место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на поставку которого размещается извещение об осуществлении закупки.

2.4. В случае если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике,
к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ настоящая документация может содержать перечень запасных частей к технике, к оборудованию.

2.5. При указании в настоящей документации об аукционе на товарные знаки они сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки,
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев размещения информации об осуществлении закупки на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела документации об аукционе.

2.6. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены запреты, ограничения, либо иные условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения информации об осуществлении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, такие условия будут учитываться Заказчиком при размещении настоящей информации об осуществлении закупки и заключении муниципального контракта.

 

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются также проектом муниципального контракта, прилагаемым к настоящей документации.

 

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, в случае если такие требования установлены Заказчиком, указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

4.2. В случае размещения извещения об осуществлении закупки машин и оборудования установленные Заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

4.3. В случае размещения извещения об осуществлении закупки новых машин и оборудования в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указаны установленные Заказчиком требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии (предоставление таких гарантий осуществляется вместе с товаром).

 

5. Источник финансирования заказа.

Финансирование настоящей закупки осуществляется согласно информации, указанной в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

6. Начальная (максимальная) цена контракта.

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

6.2. В случае если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике,
к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ, в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указывается общая начальная (максимальная) цена содержащихся в перечне, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего раздела документации об аукционе, запасных частей к технике,
к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей.

6.3. В случае если при проведении аукциона на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимый объем таких услуг, в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» указывается начальная (максимальная) цена единицы услуги.

 

7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
.

7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

7.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

8. Лоты.

В случае если в настоящем аукционе выделены лоты, объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги указываются в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» отдельно в отношении каждого лота. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

 

9. Антидемпинговые меры. Требования к участникам закупки.

9.1.  Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

9.2. Обеспечение, указанное в пункте 9.1 настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9.4. Требования к участникам закупки, указываются в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

Инструкция по заполнению заявки на участие
в электронном аукционе.

10.1Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

10.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

10.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

Сведения, которые содержатся в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе, не должны сопровождаться  словами  «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «должно быть», «требуется», «необходимо» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное (неоднозначное) толкование.

При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», «более», «менее», «от», «до», «не ниже», «не выше» и т.п., за исключением товара, характеристики и показатели которого сопровождаются указанными понятиями согласно паспорта, инструкции, руководства по эксплуатации, данных производителей.

10.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
на поставку которого заключается контракт.

10.5.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов.

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

10.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документов и информации, не допускается.

10.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

10.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанные электронные документы подаются одновременно.

 

11. Порядок формирования цены контракта.

11.1. В случае если порядок формирования цены контракта не указан в разделе               «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» все расходы, которые участник электронного аукциона  может понести в связи с исполнением муниципального контракта, в том числе на перевозку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, должны быть включены в предлагаемую таким участником цену контракта.

11.2. Расходы участника электронного аукциона, неучтенные им при подаче заявки на участие в аукционе и не включенные в предложенную таким участником цену контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

 

12. Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

12.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе. Требование обеспечения заявки
на участие в  аукционе  в равной мере распространяется на всех участников закупки.

12.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан
в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

12.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

12.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования.

12.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, не осуществляется, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, указанный в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт;

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

 

13. Расходы, связанные с участием в аукционе.

Расходы, которые участник электронного аукциона несет в связи с участием
в настоящем аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, не подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов аукциона.

 

14. Подача заявок на участие в электронном аукционе.

14.1. Для участия в электронном аукционе участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в  электронном аукционе.

14.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе указаны в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

14.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 10.3 и 10.5 настоящего раздела документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

14.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие
в электронном  аукционе в отношении каждого объекта закупки.

 

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе указана в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

16. Проведение аукциона.

16.1. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный  в извещении о его проведении день. Дата проведения аукциона указана также в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.

16.2. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

16.3. Аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном статьей 68  Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

17. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок
и порядок его предоставления.

17.1 Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, устанавливается требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17.2 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

17.3 Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17.4 В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

17.5 Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального законаот 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размер обеспечения исполнения контракта по настоящему аукциону указан в разделе  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

 

18. Возможность Заказчика увеличить количество поставляемых товаров при заключении контракта.

При заключении муниципального контракта Заказчик по согласованию
с участником закупки, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона.

 

19. Возможность Заказчика изменить количество поставляемых
по контракту товаров в ходе исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений
в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности
в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

 

20.Заключение контракта по результатам электронного аукциона.

20.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

20.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

20.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении  аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) в соответствии со статьей 37  Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

20.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

20.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных  пунктом 20.5. настоящей статьи аукционной документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 20.4 настоящей статьи аукционной документации протокол разногласий.

20.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

20.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

20.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

20.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

20.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

20.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

20.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

20.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

20.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» , вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

20.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей 70Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроки , эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

 

21. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения.

21.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если данное условие предусмотрено в разделе  «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» настоящей Документации.

21.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,  оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

21.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

21.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

21.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (исполнителя, подрядчика)
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,
а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий контракта, которые в соответствии
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

21.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким  требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

21.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

21.9.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.10.  Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

21.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

21.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

21.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

21.15. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА АУКЦИОНА

При возникновении противоречии между положениями, закрепленными в Документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) и  настоящей Информационной карты аукциона, применяются положения Информационной карты аукциона

Строительство объекта " Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления "

 

Описание

Данные

1.

Форма торгов

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

2.

Оператор электронной площадки:

ЗАО«Сбербанк - АСТ»

http://www.sberbank-ast.ru

3.

Муниципальный    заказчик

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

306110, Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д.4.

Контактное лицо, лицо, ответственное за заключение контракта-

Контрактный управляющий:

Казанцева Наталья Петровна – главный специалист администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

Для получения необходимой информации следует обращаться по телефону (47154) 3-26-16

Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

4.

Предмет контракта

Предмет контракта - строительство объекта " Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления "

5.

Место, условия и

сроки выполнения работ

Место выполнения  работ:

Курская область, Солнцевский район, Шумаковский сельсовет.

Сроки выполнения  работ:

Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 01.09.2015 г.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

6.

Технические характеристики и объемы выполняемых работ

Технические характеристики товаров, материалов в соответствии с  разделом «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Объемы выполняемых работ в соответствии с ПСД.

7.

Начальная (максимальная) цена контракта  (цена лота)

16 409 234,00 (Шестнадцать миллионов четыреста девять тысяч двести тридцать четыре) Российских рубля, 00 коп.

Лимит средств на 2014 г. определен в размере

474 000,00 руб.

8.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта Определена проектно-сметным методом в соответствии с п.4 ч. 1, п.1 ч.9 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; на основании расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта(в соответствии с  приложением технического задания), в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства, подтвержденной ПСД и положительным заключением государственной экспертизы проектов Курской области.

 

9.

Порядок формирования цены контракта

Цена муниципального контракта включает в себя расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, уплату пошлин, налогов, других платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

10.

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Федеральный, областной бюджет, средства местного бюджета, внебюджетные средства. Плательщик Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней (при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика) после подписания акта  приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3,  на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

 

11.

Требования к содержанию и составу заявки

В соответствии со  ст. 66 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1.1. согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации об электронном аукционе, на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе (рекомендованная форма – Форма 1 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»)

1.2. конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе (Техническое задание), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, предлагаемого участником - «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА») рекомендованная форма – Форма 2.

В отношении товара с характеристиками, имеющими минимальные и максимальные показатели, а также показатели, значения которых не могут изменяться, в первой части заявки указываются конкретные характеристики товара, соответствующие значениям, указанным в Техническом задании.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе указаны в части 10 Раздела  «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ  АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.

 

2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе - рекомендованная форма – Форма 3 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ» должна содержать следующие документы и информацию:

2.1.  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

12.

Требования к участникам закупки, установленные в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:

Участник закупки должен иметь допуска на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом муниципального контракта согласно проектной документации или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.6. Объекты газоснабжения

С правом заключать договора на сумму превышающую сумму контракта.

Участник закупки представляет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Участник закупки представляет декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-7 пункта 12 Информационной карты электронного аукциона.

13.

Дополнительные требования к участникам закупки

Не предусмотрены

14.

Преференции

Не предусмотрены

15.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов.

16.

Дата и время окончания срока подачи заявок

16 ноября 2014 г. в 09-00 час. (по московскому времени).

17.

Дата окончания срока рассмотрения заявок

20 ноября  2014 г.

18.

Дата проведения аукциона

24 ноября  2014 г.

19.

Сведения о валюте

Цена указана в рублях Российской  Федерации

20.

Срок подписания Муниципального контракта

Муниципальный контракт должен быть заключен

в соответствии со ст. 70. Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

 

21.

Адрес официального сайта

http://www.zakupki. gov.ru

22.

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 2 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме

328 184,  рублей 68 копеек.

23.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:

5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения контракта составляет: 820 461 рублей 70 копеек.

Способы обеспечения исполнения муниципального контракта:

- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям пункта 24 Информационной карты электронного аукциона;

- внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания муниципального контракта предоставляет заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта,   с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ  обеспечения исполнения муниципального контракта определяется победителем электронного аукциона  (участником электронного аукциона), с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

306110, Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д. 4

тел. 8 (47154) 3-26-16

ИНН 4622000437; КПП 462201001

л/сч 05443027870

р/сч 40302810038073000273  в Отделение Курск

БИК 043807001

 

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного  аукциона или иным участником, с которым заключается контракт  при уклонении победителя от подписания контракта.

За несвоевременное предоставление обеспечения исполнения контракта отвечает участник электронного аукциона признанный победителем аукциона.

В случае предложения  победителем электронного  аукциона цены контракта на 25% (и более)  ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта.

Участник электронного аукциона не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В этом случае уклонение победителя электронного аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта,  указаны в разделе документации «Проект муниципального контракта»

24.

Условия (требования) предъявляемые к банковской гарантии

Заказчик в качестве обеспечения заявки и исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на один месяц.

25.

Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта

Информация о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ указана в разделе «Проект муниципального контракта».

26.

Возможность заказчика изменить условия муниципального контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

27.

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об  аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «01»        ноября 2014 года;

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «13»        ноября 2014 года.

28

Особые условия

По всем позициям  технических  характеристик и объемов выполняемых работ, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент»

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

с. Шумаково Солнцевского района Курской области                 «____»________________ 2014г.

 

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Александра Васильевича Борисова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ в лице ____________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _____________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством РФ, и на основании решения _______________ комиссии ____________________________________________________________ (протокол  от ________  № _____ ) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

 

  1. 1. Предмет контракта

1.1.      Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по строительству в объеме проектно-сметной документации и вводу в эксплуатацию объекта - «Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления» (далее - Объект) и сдать их результат Заказчику (далее- работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.

1.2.      Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с ПСД, техническими характеристиками товаров (Приложение 2) и ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта.

Проектно-сметная документация на Объект утверждена _________________________ .

 

  1. 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.      Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае уменьшения ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренной настоящим контрактом и приложениями к нему.

2.2.      Цена Контракта составляет ___________________________________, включая налог на добавленную стоимость (___%) _______________________ и зафиксирована в ведомости договорной цены (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2.3.      Лимит средств на 2014 г. определен в размере  474 000,00 руб.

2.4.      Оплата выполненных работ по контракту осуществляется Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика  в течение 10 дней после подписания акта  приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3,  на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5.      Оплата производится за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

2.6.      Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за временные здания и сооружения  производятся по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика в течение 10 календарных дней за фактически выполненные работы и затраты по устройству временных зданий и сооружений на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены контракта.

2.7.      Расчеты между  Заказчиком и Подрядчиком за непредвиденные работы и затраты, за временные здания и сооружения производятся за фактически выполненные непредвиденные работы и затраты на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в пределах сметных норм на эти виды работ и цены контракта.

2.8.       Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

 

  1. 3. Срок выполнения работ

3.1.      Календарный срок выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 01.09.2015 г.

Подрядчик приступает к выполнению работ после подписания контракта.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.2. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

 

  1. 4. Права и обязанности Сторон

4.1.      Заказчик имеет право:

проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;

оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.2.      Заказчик обязан:

создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

передать Подрядчику необходимую проектно-сметную документацию, разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;

своевременно предоставить для строительства земельный участок;

обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта.

4.3.      Подрядчик вправе:

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

4.4.      Подрядчик обязан:

Самостоятельно заключить договоры с энергоснабжающими организациями на обеспечение Объекта в период строительства электроэнергией и тепловой энергией, либо возмещать Заказчику расходы по подключению  к энергетическим и коммуникационным сетям, а также возмещать расходы по  потребленной за период выполнения работ электроэнергии, тепловой энергии;

осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, и подключение вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом;

качественно выполнить все работы по строительству объекта в объеме и сроки, предусмотренные контрактом, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику через орган строительного контроля;

в течение двух рабочих дней с момента заключения контракта представить для согласования Заказчику и органу строительного контроля расчет цены контракта, составленный в соответствии с аукционным предложением Подрядчика и проектной документацией;

выполнить все работы, являющиеся предметом контракта, в соответствии с нормативно-технической, проектной и рабочей документацией и условиями контракта и сдать результат работы Заказчику через орган строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, подрядчик обязан согласовать с  Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, обязан согласовать с  Заказчиком;

выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;

предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению контракта субподрядчиках;

выполнить работу в соответствии с ПСД, техническими характеристиками товаров (Приложение 2) и ведомостью договорной цены (Приложение 1), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и условиями настоящего Контракта.

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;

до начала строительства в срок, обеспечивающий своевременное оформление, представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ;

согласовать готовую документацию с заказчиком и в случае необходимости с компетентными органами, эксплуатирующими организациями в минимально возможные сроки за свой счет исправить  работу по замечаниям указанных органов;

произвести геодезические работы и выноску на место, отведенное для строительства;

передать Заказчику в установленные сроки готовую техническую и рабочую документацию, передать документацию в порядке и объеме, предусмотренном требованиям СНиП (СНиП ч.1-11-01-95);

представить Заказчику копию допусков на все виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и являются предметом контракта согласно проектной документации или допуск на работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. №624): III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.6. Объекты газоснабжения. С правом заключать договора на сумму, превышающую сумму контракта.

поставить на строительную площадку все предусмотренные проектом и настоящим Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

осуществить разметку объектов на строительной площадке;

в пределах средств, предусмотренных в сводном сметном расчете с начала производства работ до сдачи объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося объекта;

выполнить за свой счет необходимые замеры параметров здания на соответствие требованиям энергетической эффективности и предоставить соответствующие паспорта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ.

обеспечить выполнение всеми участниками строительства объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;

при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о прядке привлечения иностранной рабочей силы;

возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений;

обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика и органы государственного надзора за строительством и контролирующих служб;

организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства;

вести журнал производства работ;

извещать Заказчика через орган строительного контроля и проектную организацию о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;

проводить предусмотренные действующими нормативами опробования и испытания инженерного и технологического оборудования, систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения необходимых для нормальной эксплуатации объекта;

передать Заказчику по завершению строительства схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах схемы выполненных в натуре  подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех отступлений от проектно-сметной документации имевшей место при реализации проекта.

 

  1. 5. Строительная площадка

5.1.      До начала работ Заказчик передает Подрядчику копию акта на право использования под строительство земельного участка;

5.2.      Выполнение геодезических работ при выполнении строительно-монтажных работ и контроль за правильностью  и точностью геометрических параметров зданий и сооружений осуществляется Подрядчиком.

5.3.      Подрядчик за счет средств, предусмотренных на цели в договорной цене выполняет ограждение и освещение строительной площадки, осуществляет охрану территории и возводимых объектов поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, мест открытого складирования материалов и конструкций, вывоз отходов, строительного мусора и снега.

5.4.      В 10-ти дневный срок после подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта подрядчик освобождает всю территорию строительной площадки от  неиспользованных строительных материалов и конструкций, временных зданий и сооружений, строительных машин, механизмов и иного имущества, а также строительного мусора.

 

  1. 6. Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем

6.1.      Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства объекта, упомянутого в пункте 1.1. настоящего контракта строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией.

6.2.      Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами, документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности.

6.3.      В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низко качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны поставившей для строительства данный вид материала.

6.4.      Представитель Заказчика имеет право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Подрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

6.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию.

 

  1. 7. Производство, сдача и приемка работ

7.1.      Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

7.2.      Подрядчик до начала основных работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства. Состав и объем геодезической разбивочной основы должен соответствовать  требованиям нормативных документов по строительству. Он несет ответственность за правильную и надлежащую разметку каждого здания и сооружения по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров местности.

7.3.      При выявлении ошибок в процессе выполнения работ, ошибок в произведенных разбивочных и геодезических работах, Подрядчик вносит исправления за свой счет, без дополнительной оплаты.

7.4.      Схемы расположения, каталоги координат высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах после завершения строительства, передаются Заказчику.

7.5.      Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие  при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

7.6.      Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не  позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.

7.7.      По отдельным видам ответственных конструкций и систем составляются акты промежуточной приемки и /или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приемки каждой системы отдельно.

7.8.      Акты готовности подлежащих закрытию работ, акты гидравлических и пневматических испытаний, лабораторных проверок и исследований, промежуточной приемки выполненных работ составляются и подписываются представителями сторон с привлечением исполнителей работ или проведенных испытаний и проверок.

7.9.      Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).

7.10.  Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной или актов освидетельствования скрытых работ.

7.11.  Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика внесенного в журнал производства работ.

7.12.  Готовность работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта приемки выполненных работ, форм КС-2, КС-3, которые оформляются на этап работ в следующем порядке:

7.13.  В срок не позднее 5 (пяти) рабочих  дней со дня завершения работ, «Исполнитель» передает представителю «Заказчика» акт приемки выполненных работ с приложением форм КС-2, КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя «Заказчика». Приемка произведенных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их завершения.

7.14.  По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны «Заказчика» к «Исполнителю» по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ «Исполнителем», работы считаются принятыми «Заказчиком» и подлежащими оплате.

7.15.  В случае отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения «Исполнителем» мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.16.  Не позднее 5 дней после завершения отдельных видов работ и приемки их представителем Заказчика Подрядчик удаляет с территории  строительной площадки все излишние неиспользованные материалы, отходы, мусор,  и используемые для выполнения работы машины, механизмы и приспособления.

7.17.  Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

7.18.  Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим при необходимости соответствующие допуски на выполнение данного вида работ только с письменного одобрения представителя Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.

7.19.  За 10 дней до начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

 

 

  1. 8. Гарантии качества работ

8.1.      Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.

8.2.      Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.

8.3.      Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.

8.4.      Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

8.5.      Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

8.6.      При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.

8.7.      Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения  установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.

 

  1. 9. Журнал производства работ

9.1.      С даты начала работ до их завершения, Подрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.

9.2.      Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования без нагрузки, на воде и с использованием технологических сред, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителем Заказчика отступления от утвержденной проектной документации.

9.3.      Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение ходом выполнения работ и результатов испытаний и опробований.

9.4.      При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.

 

  1. 10. Ответственность сторон

 

10.1.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.2.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

10.3.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой из сторон.

10.4.  Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего контракта, от исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.5.  За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5 процентов цены контракта.

10.6.  За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7.  Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 

 

11.Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;

-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее  предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

-природные  и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

11.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

11.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по Контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

11.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, ил прекращения договорных отношений.

11.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта,  не выполнившей свои обязательства по Контракту.

 

12. Право собственности

12.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию все материальные ценности, находящиеся на строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении Подрядчика и он несет полную ответственность за риск его уничтожения и повреждения.

12.2. В случае, когда Контрактом предусмотрена приемка объекта по частям, отдельными этапами и очередями для последующей эксплуатации Заказчиком или инвестором (собственником) для своих нужд, после приемки в эксплуатацию, в установленном порядке, части объекта, Заказчик принимает на себя охрану принятой части объекта и ответственность за риск его уничтожения или повреждения, произошедшие не по вине Подрядчика.

 

 

13. Контроль и надзор Заказчика за ходом строительства

13.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом строительства предусмотренных Контрактом объектов, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, графиков выполнения отдельных этапов и видов работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

13.2. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства представителя Заказчика, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

13.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений о проектной документации и требований СНиП, Заказчик должен незамедлительно уведомить Подрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

13.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

13.5. Подрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных заказчиком или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

13.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, в том числе физических и юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, предварительно уведомив об этом Подрядчика.

13.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Подрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем за 24 часа до начала их проведения.

13.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Заказчик не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Подрядчика.

13.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

13.10. Заказчик осуществляет контроль качества  и физических объемов представленных к оплате работ и соответствия понесенных Подрядчиком расходов стоимости подлежащих оплате работ стоимости работ по Контракту.

 

14. Разрешение споров между Сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой  экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения  конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту заключения Контракта.

 

 

 

 

 

15. Обеспечение исполнения контракта

15.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 820 461 рублей 70 копеек.

В случае предложения  победителем электронного  аукциона цены контракта на 25% и более  ниже начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона при подписании контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта.

15.2. Способы обеспечения исполнения обязательств контракта:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и по окончании срока действия подлежит возврату.

б) внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

- внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания муниципального контракта предоставляет заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта,   с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

306110, Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д. 4

тел. 8 (47154) 3-26-16

ИНН 4622000437; КПП 462201001

л/сч 05443027870

р/сч 40302810038073000273  в Отделение Курск

БИК 043807001

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона.

 

15.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

15.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии – (до 02.10.2015 г.). Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.

15.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

15.6. Если Подрядчиком в качестве способа обеспечения контракта было избрано перечисление денежных средств на счет заказчика, то Заказчик в пятидневный срок со дня исполнения Подрядчиком настоящего Контракта возвращает денежные средства (обеспечение исполнения контракта) на счет Подрядчика.

15.7. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

16. Изменение, расторжение Контракта

16.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

16.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, которую Заказчик вправе провести для выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

16.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам электронного аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

16.6. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

16.7. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта  путем проведения запроса предложений.

16.8. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена нового контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

16.9. Подрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

16.10 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

16.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

16.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

16.13. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта Заказчик осуществляет закупку работы, выполнение, которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ  от 05.04.2013 «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

 

17. Заключительные положения

17.1. Контракт составлен на русском языке и содержит ______ страниц текста. Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.2. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

К Контракту прилагаются: ____________________________________

17.3. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату подписания настоящего Контракта.

17.4. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются  в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону, пейджинговой связи или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

17.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

17.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

 

18. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик

Подрядчик

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области.

306110, Курская область, Солнцевский район, с. Шумаково, ул. Садовая, д.4

ИНН 4622000437; КПП 462201001

р/с 40101810600000010001 в Отделение Курск

БИК 043807001

тел.(47154) 3-26-16

 

Глава Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области

 

_________________           А.В. Борисов

(подпись)                               (Ф.И.О.)

 

«____» ______________ 20___ г.

М.П.

 

___________________  ___________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

 

«____» ____________ 20___ г.

М.П.

 

Приложение 1

к Контракту № ______

От «___» ___________ 2014г.

 

Ведомость договорной  цены по строительству объекта

 

" Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления "

Наименование работ

Стоимость СМР по статьям прямых затрат   в ценах 2001 года

Обор.

Прочие

Итого

Мат.

Осн.з/п

Эксп.м.

НР

СП

Всего

Разбивка осей                               ( ЛС 1-1-1)

0

0

0

0

0

0

 

33694

33694

Газопровод низкого давления в д.Отрадное, х.Малиновка, х.Семибратский                             (ЛС 2-1-1)

521941

44989

487768

84305

55023

1194026

 

 

1194026

Газопровод низкого давления в с.Воробьевка, д.Семеновка        (ЛС 2-2-2)

272146

23892

289728

46564

30438

662768

 

 

662768

Газопроводы -вводы по д.Отрадное, х.Малиновка, х.Семибратский   (ЛС 2-2-1)

130200

17639

26279

22694

14824

211636

 

 

211636

Газопроводы -вводы по с.Воробьевка, д.Семеновка                                  (ЛС 2-2-2)

53737

7673

18329

10731

6907

97377

 

 

97377

Итого по главам 1-7

978024

94193

822104

164294

107192

2165807

0

33694

2199501

Перевод в текущие цены 1кв. 2013 г. по видам работ (Мат-расчетные индексы; Кэм-5,35; Кзп-11,87: Кпрочие-8,7)

4848527

1118071

4398256

1657644

1017895

13040394

0

293138

13333532

Итого по главам 1-8

 

 

 

 

 

13040394

0

293138

13333532

Зимнее удорожание 2,3%

 

 

 

 

 

299929

 

 

 

Итого по главам 1-9

 

 

 

 

 

13340323

0

293138

13633461

Непредвиденные затраты 2%

 

 

 

 

 

266806

0

5863

272669

Итого

 

 

 

 

 

13607130

0

299001

13906130

НДС 18%

 

 

 

 

 

2449283

0

53820

2503103

Итого с НДС

16056413

0

352821

16409234

 

 

 

Заказчик

Подрядчик

 

_________________   _____________________

(подпись)                               (Ф.И.О.)

 

«____» ______________ 20___ г.

М.П.

 

___________________  ___________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)

 

«____» ____________ 20___ г.

М.П.

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

  1. 1. Наименование выполняемых работ: строительство объекта " Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления ".

  1. 2. Место выполнения работ: Курская область, Солнцевский район, Шумаковский сельсовет.

3.  Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания контракта

Окончание работ: 01.09.2015 г.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

 

  1. 4. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно допусков СРО на выполнение функций генподрядчика или всех строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами в рамках проектной документации и влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

  1. Начальная максимальная цена контракта: 16 409 234,00 руб. определена расчетом начальной (максимальной) цены муниципального контракта в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства.

 

 

Лимит средств на 2014 г. определен в размере  474 000,00 руб.

 

 

 

 

 

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ КОНТРАКТА по строительству объекта:

" Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления "

_____________________________________________________________________________________________

(наименование стройки)

 

№ пп

Номера сметных расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Общая сметная стоимость, тыс. руб.

строительных работ

монтажных работ

оборудования, мебели, инвентаря

прочих

1

2

3

4

5

6

7

8

Глава 1. Подготовка территории строительства

1

ЛС 1-1-1

Разбивка осей газораспределительных сетей

0

0

0

33,69

33,69

2

 

Итого по главе 1

0

0

0

33,69

33,69

Глава 2. Основные объекты строительства

3

ОС 02-01

Газопровод низкого давления

1824,53

32,27

0

0

1856,8

4

ОС 02-02

Газопроводы-вводы

291,55

17,46

0

0

309,01

5

 

Итого по Главе 2

2116,08

49,73

0

0

2165,81

6

 

Итого по Главам 1-7

2116,08

49,73

0

33,69

2199,50

Глава 8. Временные здания и сооружения

7

ГСН81-05-01-2001п.5.4

Временные здания и сооружения  3,10%

65,60

1,54

 

 

67,14

8

 

Итого по главам 1-8

2181,68

51,27

0

33,69

2266,64

Глава 9. Прочие работы и затраты

9

ГЭСН81-05-02-01

Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,3%

50,18

1,18

0

0

51,36

10

 

Итого по Главам 1-9

2231,86

52,45

0

33,69

2318,00

11

МДС81-35,2004г.

Непредвиденные работы и затраты 2,0%

44,64

1,05

 

0,67

46,36

12

 

Итого

2276,49

53,50

0

34,36

2364,36

Сметная стоимость в текущем уровне цен на 1 кв.2013г.

 

( Строительно-монтажные работы *5,84;  прочие работы и затраты *8,7)

 

 

 

 

13

 

Итого в текущих ценах

13294,73

312,44

0,00

298,97

13906,13

Налоги и обязательные платежи

14

 

НДС 18%

2393,05

56,24

0,00

53,81

2503,10

15

 

Всего по расчету

15687,78

368,68

0,00

352,78

16409,234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Выполненные работы принимаются по расчетным индексам по видам работ, утвержденным Распоряжением Администрации Курской области от 20.06.2012г.  №530-ра с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Согласно  ГСН 81-05-01-2001 3.2. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. п.3.4 Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда. Расчеты между заказчикам и подрядчиками производятся за фактически использованные средства на непредвиденные работы и затраты.

6. Объем выполняемых работ: согласно ПСД приложение к аукционной документации. Применяемые материалы и оборудование определены Техническим заданием аукционной документации. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

.

 


7. Требования к качеству применяемых материалов

Технические характеристики и показатели основных используемых товаров на строительство объекта

 

№п/п

Наименование товаров

Характеристики и показатели товаров

Марка, тип, товарный знак

1

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3.  SDR 11. Диаметр 32 мм. Толщина стенки не менее 3 мм. Трубы должны иметь гладкие  наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии,  квалитет N, менее 1,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 0,5 кг.

 

2

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 17,6. Диаметр 110 мм. Толщина стенки более 6,0 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии, квалитет N, менее 2,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 2,5 кг.

 

3

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 17,6. Диаметр 90 мм. Толщина стенки более  5,0 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии, квалитет N, менее 2,0. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 1,5 кг.

 

4

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 11. Диаметр 90 мм. Толщина стенки более  8,0 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии, квалитет N, менее 2,0. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 2,5 кг.

 

5

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 17,6. Диаметр 63 мм.  Толщина стенки более 3,5 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов.  Овальность после экструзии, квалитет N, не более 1,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 1 кг.

 

6

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80, плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 11. Диаметр 63 мм. Толщина стенки более  5,5 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии,  квалитет N, не более 1,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 1,5 кг.

 

7

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80,  плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 11. Диаметр 110 мм. Толщина стенки не менее 10 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии,  квалитет N, менее 2,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 3,5 кг.

 

8

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80,  плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 17,6. Диаметр 160 мм. Толщина стенки более 9,0 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии,  квалитет N, менее 3,5. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 4,5 кг.

 

9

Трубы полиэтиленовые

Должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Тип полиэтилена требуется ПЭ 80,  плотность полиэтилена не менее 930 кг/м3. SDR 17,6. Диаметр 125 мм. Толщина стенки более 7,0 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности.  На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии,  квалитет N, менее 3,0. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность труб при 200°С или  210°С более 19 мин. Относительное удлинение при разрыве более 349 %. Расчетная масса 1 м труб менее 3 кг.

 

10

Трубы стальные

Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали группы Б марок Ст2кп-Ст4кп или Ст2пс-Ст4пс, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки не менее 2,5 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.  Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковин, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла, не допускаются. Переход от усиления шва к основному металлу должен быть плавным (без подрезов). По степени раскисления сталь полуспокойная или кипящая, по химическому составу сталь должна соответствовать требованиям ГОСТ 380-2005. Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим  давлением  не   менее  2,5 МПа. Теоретическая масса 1 м труб от 1,5 кг до 2 кг. Массовая доля в стали углерода 0,09-0,27 %, марганца 0,25-0,70 %, кремния менее 0,20 %. Массовая доля хрома, никеля и меди в стали должна быть не более 0,30 % каждого. Массовая доля серы в стали должна быть не более 0,050 %, фосфора – менее 0,050 %. Массовая доля мышьяка в стали должна быть менее 0,1 %.

 

11

Трубы стальные

Требуются электросварные прямошовные со снятой фаской из стали группы Б марок Ст2кп-Ст4кп или Ст2пс-Ст4пс, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки более 3,5 мм. Должны быть по ГОСТ 10704-91. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.  Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Поверхностные дефекты металла шва в виде пор, раковин, трещин, свищей и других дефектов, снижающих плотность и прочность металла шва ниже уровня основного металла, не допускаются. Переход от усиления шва к основному металлу должен быть плавным (без подрезов). По степени раскисления сталь полуспокойная или кипящая, по химическому составу сталь должна соответствовать требованиям ГОСТ 380-2005. Трубы должны выдерживать испытание гидравлическим  давлением  не   менее  2,5 МПа. Теоретическая масса 1 м труб от 10 кг до 10,5 кг. Массовая доля в стали углерода 0,09-0,27 %, марганца 0,25-0,70 %, кремния менее 0,20 %. Массовая доля хрома, никеля и меди в стали должна быть не более 0,30 % каждого. Массовая доля серы в стали должна быть не более 0,050 %, фосфора – менее 0,050 %. Массовая доля мышьяка в стали должна быть менее 0,1 %.

 

12

Трубы стальные

Требуются сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие, неоцинкованные, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки менее 4,0 мм. Плотность стали 7,85 г/см3.  Масса 1 м труб менее  7,5 кг. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Резьба на трубах может быть длинной или короткой. Длина резьбы до сбега более 20,0 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление более 2,0 МПа. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75.

 

13

Трубы стальные

Требуются сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие, неоцинкованные, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки менее 4,5 мм. Плотность стали 7,85 г/см3.  Масса 1 м труб менее   11 кг. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Резьба на трубах может быть длинной или короткой. Длина резьбы до сбега более 25,0 мм. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление более 2,0 МПа. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75.

 

14

Песок природный

Требуется для строительных работ средний. Должен быть в соответствии с ГОСТ 8736-93. Класс песка I-II. Модуль крупности песка, Мк, от 2,0 до 2,5. Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 в процентах по массе должен быть 30-45. Содержание зерен крупностью должно быть, % по массе, св. 10 мм (не более 0,5-5),  св. 5 мм (не более 5-15), менее 0,16 мм (не более 5-15). Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц должно быть, % по массе, не более 3. Содержание глины в комках должно быть, % по массе, не более 0,5. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.

 

15

Электроды

Должны быть в соответствии с ГОСТ 9467-75*. Требуемый тип - Э42А.  Диаметр должен быть  4 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла: временное  сопротивление разрыву,  сигма в не менее 42 кгс/мм2; относительное  удлинение,  дельта 5 не менее  22 %. Содержание в направленном металле серы и фосфора менее 0,050 % каждого.

 

16

Электроды

Должны быть в соответствии с ГОСТ 9467-75*. Требуемый тип - Э42А.  Диаметр должен быть  5 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла: временное  сопротивление разрыву,  сигма в не менее 42 кгс/мм2; относительное  удлинение,  дельта 5 не менее  22 %. Содержание в направленном металле серы и фосфора менее 0,050 % каждого.

 

17

Электроды

Должны быть в соответствии с ГОСТ 9467-75*. Требуемый тип - Э42А.  Диаметр должен быть  6 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла: временное  сопротивление разрыву,  сигма в не менее 42 кгс/мм2; относительное  удлинение,  дельта 5 не менее  22 %. Содержание в направленном металле серы и фосфора менее 0,050 % каждого.

 

18

Электроды

Должны быть в соответствии с ГОСТ 9467-75*. Требуемый тип - Э42.  Диаметр должен быть  4 мм. Механические свойства при нормальной температуре металла: временное  сопротивление разрыву,  сигма в не менее 42 кгс/мм2; относительное  удлинение,  дельта 5 менее  20 %. Содержание в направленном металле серы и фосфора менее 0,050 % каждого.

 

19

Прокладки из паронита

Паронит должен быть маслобензостойкий ПМБ. Толщина не менее 1 мм,  диаметр 50 мм. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. Плотность более 1 г/см3. Условная прочность при разрыве  в поперечном    направлении   не   менее   14 МПа.   Сжимаемость  при  давлении   35 МПа менее 20 %. Должны быть в соответствии с ГОСТ 481-80.

 

20

Прокладки из паронита

Паронит должен быть маслобензостойкий ПМБ. Толщина не менее 1 мм,  диаметр 100 мм. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. Плотность более 1 г/см3. Условная прочность при разрыве  в поперечном    направлении   не   менее   14 МПа.   Сжимаемость  при  давлении   35 МПа менее 20 %. Должны быть в соответствии с ГОСТ 481-80.

 

21

Прокладки из паронита

Паронит должен быть маслобензостойкий ПМБ. Толщина не менее 1 мм,  диаметр 150 мм. Поверхность прокладок из паронита должна быть ровной без разрывов, складок, задиров и надломов, вздутий, раковин и посторонних включений. Плотность более 1 г/см3. Условная прочность при разрыве  в поперечном    направлении   не   менее   14 МПа.   Сжимаемость  при  давлении   35 МПа менее 20 %. Должны быть в соответствии с ГОСТ 481-80.

 

22

Кран шаровой фланцевый

Диаметр 25 мм. Давление номинальное  не более 1,6 МПа. Рабочая среда: природный газ. Температура рабочей среды в диапазоне от -60 °С до +50 °С. Материал корпуса – латунь. Герметичность затвора класса А. Должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009.

 

23

Неразъемное соединение

Требуемый материал: полиэтилен-сталь. Диаметр полиэтиленовой части 32 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм, диаметр стальной части 32 мм.

 

24

Неразъемное соединение

Требуемый материал: полиэтилен-сталь. Диаметр полиэтиленовой части 110 мм с толщиной стенки не менее 10,0 мм, диаметр стальной части 108 мм.

 

25

Неразъемное соединение

Требуемый материал: полиэтилен-сталь. Диаметр полиэтиленовой части 160 мм с толщиной стенки не менее 14,6 мм, диаметр стальной части 159 мм.

 

26

Клей фенолополивинилаце-тальный

Должен быть в соответствии с ГОСТ 12172-74. Сорт высший, марка БФ-2 или БФ-2Н. Внешний вид: прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм при (20,0 +/- 0,5) °С  25-55 с. Массовая доля сухого остатка 14,0-17,0 %. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге при температуре 20 °С не менее 19,6 МПа. Изгиб клеевой пленки после отверждения менее 5 мм. Температура эксплуатации  клея в диапазоне от -60 °С до  +80 °С.

 

27

Гайки шестигранные

Диаметр резьбы должен быть 10 мм. Класс точности А или В. Шаг резьбы (крупный или мелкий) менее 2 мм. Размер «под ключ» S не менее 16 мм. Диаметр описанной окружности не менее 17,6 мм. Высота менее 8,5 мм. Поверхность гаек должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений. Должны быть в соответствии с ГОСТ 5915-70 или ГОСТ 5927-70.

 

28

Растворитель

Должен быть в соответствии с ГОСТ 7827-74. Цвет и внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц. Массовая доля бутилацетата менее 15 %. Массовая доля воды по Фишеру менее 1,0 %. Летучесть по этиловому эфиру 5-15. Кислотное число, мг КОН/г, менее 0,10. Число коагуляции не менее 24 %. Температура вспышки в закрытом тигле не ниже -10 °С. Температура самовоспламенения выше 500 °С. Температурные пределы распространения пламени: нижний –  не ниже -10 °С, верхний – не выше 19 °С.

 

29

Грунтовка

Должна быть в соответствии с ГОСТ 9109-81. Должна представлять собой суспензии пигментов и наполнителей в лаке на основе синтетических фенолформальдегидных смол, модифицированном растительными маслами с добавлением растворителей. Цвет пленки должен быть коричневый. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 при температуре (20,0 +/- 0,5)°С не менее 40 с. Степень разбавления растворителем менее 30 %. Массовая доля нелетучих веществ от 58 % до 64 %. Степень перетира менее 50 мкм. Время высыхания при температуре (20 +/- 2) °С до степени 3 не более 8 ч. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуматовой или полуглянцевой. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 после высыхания при температуре (20 +/- 2) °С более 0,35 условных единиц. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 не менее 50 см. Адгезия пленки не более 1 балла.  Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению  температуры  в  диапазоне  от -60 °С до 100 °С. Способ нанесения грунтовки на поверхность: методом распыления или окунанием или кистью. Допускается наносить грунтовку на поверхность методом струйного облива.

 

30

Ксилол нефтяной

Должен быть в соответствии с ГОСТ 9410-78*. Плотность при 20 ˚С менее 0,870 г/см3. Температура вспышки не ниже 23 ˚С. Концентрационные пределы воспламенения паров ксилола в смеси с воздухом: нижний не менее 1 % по объему, верхний не более 6 % по объему. Массовая доля основного вещества (ароматических углеводородов С8Н10) более 99,5 %. Испаряемость должна быть без остатка. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, менее 0,5.

 

31

Эмаль

Должна представлять собой суспензию алюминиевой пудры в растворе модифицированной поливинилхлоридной смолы. Цвет должен быть серебристый. Объемная  доля  нелетучих  веществ  от 18 % до 20 %. Плотность 1,15±0,05 г/см3. Температура вспышки не ниже -7 °С. Нанесение при температуре воздуха в диапазоне от -10 °С до +35 °С.

 

32

Битум нефтяной строительный

Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, 5-20. Температура размягчения по кольцу и шару 90-105 °С. Растяжимость при 25 °С не менее 1,0. Растворимость не менее 99,50 %. Изменение массы после прогрева менее 1%. Температура вспышки не ниже 240 °С. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. Должен быть в соответствии с ГОСТ 6617-76.

 

33

Грунтовка

Цвет пленки грунтовки должен быть красно-коричневый. Условная вязкость при 20 ºС по вискозиметру ВЗ-4 не менее 45 с. Перед применением грунтовка должна быть разбавлена до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1. Степень разбавления грунтовки растворителем не более 20%. Массовая доля нелетучих веществ от 54 до 60 %. Степень перетира не более 40 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °С не более 24 ч. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 не менее 0,35 условных единиц. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 не менее 50 см. Адгезия пленки не более 1 балла. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия не менее 24 ч. Расслаивание не более 5 мл. Пленка грунтовки должна быть устойчива к изменению температуры от -45 °С до +60 °С. Способ нанесения грунтовки на поверхность: методом распыления или струйным обливом или окунанием или кистью. Должна быть в соответствии с ГОСТ 25129-82.

 

34

Доски обрезные

Должны быть хвойных пород (сосна или ель), длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта. Должны быть сухими (с влажностью менее 25 %). Не допускаются гнили, инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки), острый обзол. Параметр шероховатости поверхности должен быть менее 1500 мкм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86.

 

35

Муфта

Тип  полиэтилена  ПЭ 80-100.  SDR 11. Диаметр 32 мм.   Должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин. Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

36

Седелка

Тип полиэтилена ПЭ 80-100. SDR 11. Диаметр – 63х32 мм. Должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин.  Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

37

Седелка

Тип полиэтилена ПЭ 80-100. SDR 11. Диаметр – 90х32 мм. Должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин.  Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

38

Седелка

Тип полиэтилена ПЭ 80-100. SDR 11. Диаметр – 110х32 мм. Должна иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин.  Должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

39

Отвод 45 градусов

Должен быть с закладными электронагревателями. Тип полиэтилена ПЭ 80-100. SDR 11. Диаметр  32 мм.   Должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин.  Должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

40

Отвод 90 градусов

Должен быть с закладными электронагревателями. Тип полиэтилена ПЭ 80-100. SDR 11. Диаметр  32 мм.   Должен иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия и посторонние включения. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С при начальном напряжении 10,0-12,4 МПа не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,5-5,4 МПа не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80°С при начальном напряжении 4,0-5,0 МПа не менее 1000 ч. Термостабильность при 200°С или  210°С более 19 мин.  Должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52779-2007.

 

41

Проволока стальная низкоуглеродистая

Должна быть в соответствии с ГОСТ 3282-74. Требуется термически обработанная, без покрытия, светлая. Диаметр 3,0 мм. Поверхность проволоки не должна иметь трещин, плен, закатов и окалины. Временное сопротивление разрыву менее 500 Н/мм2. Относительное удлинение более 15 %. Проволока должна быть в мотках или на катушках. Намотка проволоки должны быть произведена правильными рядами без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с мотков или на катушках. Моток проволоки должен состоять из одного отрезка проволоки. На катушках допускается не более трех отрезков проволоки. Масса проволоки в мотке или на катушке более 10,0 кг.

 

42

Лента изоляционная прорезиненная

Должна быть в соответствии с ГОСТ 2162-97. Требуется односторонняя обычной липкости,  шириной  20 мм, толщиной 0,25-0,35 мм. Внешний вид: равномерное (без пропусков) покрытие поверхности ткани резиновой смесью. Липкость (скорость расклеивания) до и после старения не более 100 мм/мин. Разрывная нагрузка более 5 кгс/см. Лента должна выдерживать испытательное напряжение не менее 1 кВэфф без пробоя. Лента не должна содержать веществ, изменяющих цвет соприкасающихся с ней металлических поверхностей. Масса 1 м2 ленты не более 400 г.

 

43

Лента полиэтиленовая с липким слоем

Должна быть в соответствии с ГОСТ 20477-86. Сорт высший или первый. Внешний вид: лента не должна иметь трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя и посторонних включений в клеевом слое. Липкость не менее 500 с. Намотка ленты в рулон должна быть плотной, без перекосов, края должны быть ровно обрезаны.

 

44

Лента сигнальная

Материал: полиэтиленовая пленка. Цвет должен быть желтый с надписью черного цвета «ГАЗ». Должна быть шириной не менее 200 мм, толщиной не менее 50 мкм.  Изготовлена в ролике длиной не менее 250 п.м.

 

45

Краска масляная, готовая к применению

Цвет: светло-серая или розово-бежевая или светло-бежевая. Массовая доля пленкообразующего вещества не менее 22 %. Массовая доля летучего вещества не более 12%. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре (20 +/- 0,5) ˚С  65-140 с. Степень перетира  не более 80 мкм. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 235 г/м2. Время высыхания при температуре (20 +/- 2) °С до степени 3 не более 24 час. Должна быть в соответствии с ГОСТ 10503-71.

 

46

Олифа натуральная

Должна быть в соответствии с ГОСТ 7931-76. Должна быть льняная (высший или первый сорт) или конопляная. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 +/- 2) °С должна быть полная. Отстой не более  1 % по объему. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 26-32 с. Плотность 0,930-0,950 г/см3. Кислотное число, мг КОН, не более 7. Йодное число, г/йода на 100 г, не менее 150. Массовая доля неомыляемых веществ не более 1,0 %. Массовая доля золы не более 0,3 %. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °С не более 24 ч. Температура вспышки в закрытом тигле не менее 206 °С. Температура самовоспламенения не менее 343 °С.

 

47

Кислород технический газообразный

Должен быть в соответствии с ГОСТ 5583-78. Сорт первый или второй. Объемная доля кислорода не менее 99,5 %. Объемная доля водяных паров не более 0,009 %. Объемная доля водорода не более 0,5 %.

 

48

Пропан-бутан технический

Должен быть в соответствии с ГОСТ Р 52087-2003. Массовая доля компонентов: сумма бутанов и бутиленов не более 60 %. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С менее 2 %. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы менее 0,015 %, в том числе сероводорода не более 0,003 %.

 

49

Пудра алюминиевая

Должна быть в соответствии с ГОСТ 5494-95. Должна представлять собой особо тонкоизмельченные частицы алюминия пластинчатой формы. Цвет – серебристо-серый. Не должна содержать видимых невооруженным глазом инородных примесей. Кроющая способность на воде не менее 7000 см2/г. Гранулометрический состав: остаток на сите +008 не более 1,0 %. Содержание примесей железа не более 0,5 %, кремния менее 0,5 %, меди не более 0,05 %, марганца не более 0,01 %, влаги не более 0,2 %, жировых добавок менее 4 %. Всплываемость не менее 80 %.

 

50

Лак

Должен быть в соответствии с ГОСТ 15907-70. Должен представлять собой растворы в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной полувысыхающим растительным маслом с добавкой сиккатива. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при температуре (20,0 ± 0,5) °С  не более 60 с. Массовая доля нелетучих веществ 45-52 %. Время высыхания до степени I при температуре (20 ± 2) °С не более 8 ч, до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С не более 72 ч. После высыхания лак должен образовывать гладкую, прозрачную, однородную пленку, без потеков, «кратеров», сморщивания и посторонних включений.  Кислотное  число,  мг КОН  (в пересчете на основу), менее 50. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре (20 ± 1) °С более 0,1 условных единиц. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С не менее 24 ч. Способ нанесения на поверхность: распылением или кистью или окунанием.

 

51

Фланцы стальные

Требуются плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не менее 0,6 МПа, диаметром 100 мм.

 

52

Фланцы стальные

Требуются плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не менее 1,0 МПа, диаметром 100 мм.

 

53

Фланцы стальные

Требуются плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не менее 0,6 МПа, диаметром 150 мм.

 

54

Фланцы стальные

Требуются плоские приварные из стали ВСт3сп2 или ВСт3сп3, давлением не менее 1,0 МПа, диаметром 150 мм.

 

55

Отводы 90 градусов

крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5 DN). Номинальное (условное) давление PN (Py) до 16 МПа. Диаметр условного прохода 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщиной стенки 4 мм, массой менее 3 кг. Отводы исполнения 2 из стали одной из марок: 10 или 20 или 20ЮЧ или 10Г2 или 09Г2С или 10Г2С1 или 16ГС или 17ГС или 17Г1С или 15ГС. Механические свойства металла отводов: временное сопротивление разрыву сигма в не менее 343 МПа; относительное удлинение дельта s не менее 16 %. Относительная овальность отводов менее 10 %. Коэффициент прочности отводов более 1. На наружной и внутренней поверхностях отводов не допускаются трещины, надрывы и расслоения. Должны быть в соответствии с ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001.

 

56

Отводы 90 градусов

крутоизогнутые типа 3D (R = 1,5 DN). Номинальное (условное) давление PN (Py) до 16 МПа. Диаметр условного прохода 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщиной стенки 5 мм, массой менее 7 кг. Отводы исполнения 2 из стали одной из марок: 10 или 20 или 20ЮЧ или 10Г2 или 09Г2С или 10Г2С1 или 16ГС или 17ГС или 17Г1С или 15ГС. Механические свойства металла отводов: временное сопротивление разрыву сигма в не менее 343 МПа; относительное удлинение дельта s не менее 16 %. Относительная овальность отводов менее 10 %. Коэффициент прочности отводов более 1. На наружной и внутренней поверхностях отводов не допускаются трещины, надрывы и расслоения. Должны быть в соответствии с ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001.

 

57

Кран шаровый фланцевый

Диаметр 100 мм. Давление номинальное  не более 1,6 МПа. Рабочая среда: природный газ, нефть, нефтепродукты. Температура рабочей среды в диапазоне от -60 °С до +80 °С. Материал корпуса –сталь. Тип управления – ручной. Должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009.

 

58

Кран шаровый фланцевый

Диаметр 150 мм. Давление номинальное  не более 1,6 МПа. Рабочая среда: природный газ, нефть, нефтепродукты. Температура рабочей среды в диапазоне от -60 °С до +80 °С. Материал корпуса –сталь. Тип управления – ручной. Должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ Р 53672-2009.

 

59

Керосин для технических целей

Требуется марки КТ-1 или КТ-2. Фракционный состав: 10 % перегоняется при температуре 110-180 °С, 50 % перегоняется при температуре не ниже 190 °С, 90 % перегоняется при температуре 240-275 °С, 98 % перегоняется при температуре не выше 300 °С. Кислотность не более 4,5 мг КОН на 100 см3 керосина. Зольность не более 0,005 %. Концентрация фактических смол не более 40 мг на 100 см3 керосина. Массовая доля серы не более 1,0 %. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже 28 °С. Плотность при 15 °С не более 828,5 кг/м3.

 

60

Лента антикоррозионная

Должна быть в соответствии с ГОСТ Р 52602-2006. Требуется термостойкая. Температура окружающего воздуха при нанесении ленты в диапазоне от -10 °С до +30 °С включительно. Толщина ленты 2,0 (±0,3) мм. Ширина ленты менее 500 мм. Лента   должна   включать   в  себя:    ленту полимерную толщиной от 0,6 мм до 0,8 мм включительно, мастику асмольную толщиной от 1,1 мм до 1,5 мм включительно. Лента должна быть без складок, проколов, разрывов. Температура хрупкости мастичного слоя не выше -30 °С. Адгезия ленты в нахлесте при температуре 20 °С не менее 1,0 кгс/см. Грибостойкость не менее 2 баллов.

 

61

Проволока горячекатаная

Должна  быть  в  мотках,   диаметром   6,3-6,5 мм.

 

62

Швеллеры

№ 40 из стали марки Ст0, соответствующей ГОСТ 380-2005. Химический состав стали: массовая доля углерода не более 0,23 %, массовая доля серы и фосфора менее 0,1 % каждого.

 

63

Бруски обрезные

Должны быть  хвойных  пород (сосна или ель),  длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта. Должны быть сухими (с влажностью менее 25 %). Не допускаются гнили, инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки), острый обзол. Параметр шероховатости поверхности должен быть менее 1500 мкм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86.

 

64

Бруски обрезные

Должны быть  хвойных  пород (сосна или ель),  длиной  4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта. Должны быть сухими (с влажностью менее 25 %). Не допускаются гнили, инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки), острый обзол. Параметр шероховатости поверхности должен быть менее 1500 мкм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86.

 

65

Доски обрезные

Должны быть хвойных пород (сосна или ель), длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной не менее 44 мм, III сорта. Должны быть сухими (с влажностью менее 25 %). Не допускаются гнили, инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки), острый обзол. Параметр шероховатости поверхности должен быть менее 1500 мкм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86.

 

66

Доски обрезные

Должны быть хвойных пород (сосна или ель), длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной не менее 25 мм, III сорта. Должны быть сухими (с влажностью менее 25 %). Не допускаются гнили, инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки), острый обзол. Параметр шероховатости поверхности должен быть менее 1500 мкм. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86.

 

67

Канат стальной

Должен соответствовать требованиям ГОСТ 3070-88. Требуется двойной свивки типа ТК конструкции 6х19 (1+6+12)+1 о.с. Должен быть оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5,5 мм. Диаметр проволоки центральной (6 проволок) должен быть 0,36 мм, диаметр проволоки в слоях (108 проволок) должен быть 0,34 мм. Расчетная площадь сечения всех проволок в канате более 10 мм2. Расчетное разрывное усилие, Н: суммарное всех проволок в канате более 18000, каната в целом более 15500. Канатная стальная оцинкованная проволока должна быть одной из групп: Ж или С в соответствии с ГОСТ 7372-79.  Цинковое покрытие канатной проволоки должно быть сплошным, без пропусков и трещин, видимых без увеличительных приборов.  Поверхностная плотность цинка должна быть не менее 20 г/м2. В канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей. Проволоки должны быть соединены стыковой электросваркой или высокотемпературной пайкой.  Канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната.

 

68

Бетон

Требуется тяжелый, наибольшая крупность заполнителя  более 40 мм, класс не ниже В7,5 (М 100).  Марка по морозостойкости F 75-150. Марка по водонепроницаемости W 4-8. Содержание в крупном заполнителе фракций от 5 (3) до 10 мм – не более 20 % массы, св. 10 до 20 мм – не более 25 % массы, св. 20 до 40 мм – не более 35 % массы, св. 40 до 80 мм – не более 55 % массы. Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2012.

 

69

Известь строительная негашеная

Должна быть в соответствии с ГОСТ 9179-77. Требуется кальциевая или магнезиальная. Сорт 1. Должна быть без добавок. Активные СаО + MgO не менее 85 % по массе. Активная MgO не более 20 % по массе. СО2 не более 5 % по массе. Непогасившиеся зерна не более 10 % по массе.

 

70

Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде

Должна представлять собой нарезанную на полосы вдоль основы стеклолакоткань электроизоляционную, на которую с обеих сторон должен быть нанесен слой клеящего электроизоляционного поликасинового компаунда. Ширина: 20-30 мм. Толщина: от  0,14 мм до 0,19 мм включительно. Электрическая прочность не менее 60 кВ/мм. Удельная разрывная нагрузка вдоль оси  в зависимости от толщины 90-130 Н/см. Длительно допустимая рабочая температура от 105 ºС до 130 ºС.

 

71

Краска

Внешний вид пленки: должна быть ровная, без оспин и морщин, серебристая. Время высыхания до степени 3 при 20 +/- 2 ˚С не более 16 ч, при 100-110 ˚С не более 30 мин. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм.  Укрывистость невысушенной пленки не более 30 г/м2. Покрытие краской не менее двух слоев по загрунтованной поверхности должно сохранять защитные свойства не менее двух с половиной лет. Краска должна соответствовать ГОСТ 5631-79.

 

72

Провода силовые

Должны быть с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, сечением не более 1х1,5 мм2. Класс гибкости жилы 1 или 2. Толщина изоляции не менее 1 мм.

 

73

Эмаль

Сорт необходим высший или первый. Цвет должен быть серый или светло-серый. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 ºС 80-120 с. Массовая доля нелетучих веществ 57-66 %. Степень перетира не более 25 мкм. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °С не более 24 ч. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Укрывистость высушенной пленки не более 90 г/м2.  Адгезия  пленки  не более  1 балла. Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру не менее 50 %. Должна быть в соответствии с ГОСТ 6465-76.

 

74

Уайт-спирит

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже 33 °С. Летучесть по ксилолу менее 5. Анилиновая точка не выше 65 °С. Массовая доля ароматических углеводородов менее 20%. Массовая доля общей серы менее 0,05 %. Должен быть в соответствии с ГОСТ 3134-78.

 

75

Раствор строительный

Строительный раствор должен быть на цементном вяжущем. Марка по подвижности Пк2-Пк4 с нормой подвижности по погружению конуса свыше 4 см до 14 см включительно. Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть не менее 90 %. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси не должна превышать 10 %. Марка раствора по прочности на сжатие не ниже М50. Морозостойкость раствора выше F25. Минимальный расход цемента на 1 м3 песка должен быть не менее 100 кг. Раствор должен соответствовать требованиям ГОСТ 28013-98.

 

76

Кирпич

Требуется керамический рядовой одинарный размерами: длина 250 мм, ширина менее 122 мм, толщина более 63 мм. Марка по прочности не ниже М100. Марка по морозостойкости F50-75. Класс средней плотности 2,0 или 2,4. Средняя плотность кирпича 1410-2400 кг/м3. Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов должна быть не более 370 Бк/кг. Кирпич должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2012.

 

77

Сетка тканая с квадратными ячейками

Должна быть в соответствии с ГОСТ 3826-82. Номер сетки - № 05. Номинальный размер стороны ячейки в свету 0,50 мм. Номинальный диаметр проволоки 0,20-0,30 мм. Ширина сетки не менее 1000 мм. Сетка должна быть изготовлена из низкоуглеродистой проволоки без покрытия. Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест. Живое сечение сетки не менее 39,0 %. Масса 1 м2 сетки менее  2 кг. Плотность сетки Н или Б. Число проволок на 1 дм сетки не менее 125,0.

 

78

Гипсовые вяжущие

Должны быть в соответствии с ГОСТ 125-79. Марка не ниже Г-3. Вид вяжущего: быстротвердеющий или нормальнотвердеющий. Срок схватывания: начало – не ранее 2 мин, конец – не позднее 30 мин. Степень помола вяжущего: тонкого или среднего помола. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм не более 14 %.

 

79

Щебень из природного камня для строительных работ

Должен быть в соответствии с ГОСТ 8267-93. Зерновой состав щебня (полный остаток), % по массе: d – от 90 до 100;   D – до 10. Группа щебня 1-3 с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 1 %. Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25. Содержание зерен слабых пород не более 10 % по массе. Марка по морозостойкости свыше F25. Марка щебня по прочности (дробимости) не ниже 800. Фракция св. 20 до 40 мм.

 

80

Щебень известняковый для строительных работ

Должен быть в соответствии с ГОСТ 8267-93. Зерновой состав щебня (полный остаток), % по массе: d – от 90 до 100;   D – до 10. Группа щебня 1-3 с содержанием зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 25 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 2 %. Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,25. Содержание зерен слабых пород не более 10 % по массе. Марка по морозостойкости свыше F25. Марка щебня по прочности (дробимости) не ниже 600. Фракция от 5 до 10 мм.

 

81

Ацетилен газообразный технический

Должен быть в соответствии с ГОСТ 5457-75. Должен представлять собой бесцветный газ плотностью при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) не менее 1,173 кг/м3. Объемная доля ацетилена не менее 98,5 %. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов менее 1,5 %. Объемная доля фосфористого водорода менее 0,1 %. Объемная доля сероводорода не более 0,05 %.

 

82

Канат стальной

Должен соответствовать требованиям ГОСТ 2688-80*. Требуется двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с. Должен быть без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1370-1570 Н/мм2, диаметром 18 мм. Диаметр проволоки центральной (6 проволок) должен быть 1,30 мм, диаметр проволоки первого слоя – внутреннего (36 проволок) должен быть 1,20 мм, диаметр проволоки второго слоя – наружного (36 проволок/36 проволок) должен быть соответственно (1,00 мм/1,30 мм). Расчетная площадь сечения всех проволок более 120 мм2. Разрывное усилие, Н: суммарное всех проволок в канате более 170000, каната в целом более 140000. В канате не должно быть западающих, перекрещивающихся и оборванных проволок, западающих прядей. Проволоки должны быть соединены стыковой электросваркой или высокотемпературной пайкой.  Канат должен иметь по всей длине равномерный шаг свивки элементов каната.

 

83

Смазка солидол жировой

Должна быть в соответствии с ГОСТ 1033-79. Внешний вид: однородная мазь без комков, от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Температура каплепадения не ниже 78 °С. Предел прочности на сдвиг при 50 °С не мене 196 Па (2,0 гс/см2). Массовая доля свободной щелочи  в  перерасчете на NaOH  менее 0,5 %. Массовая доля воды не более 2,5 %. Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, более 10,0 %. Температура вспышки смазки выше 200 °С.

 

84

Глина бентонитовая

Должна разводиться водой. Готовность к использованию не позднее 30 мин. после перемешивания. Выход раствора с вязкостью 20 МПа 8-10 м3/т. Массовая доля влаги 5-8 %. Показатель фильтрации 12-13 см3. Толщина корки 1,0-1,5 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1.     РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ - СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

  1. Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта " Межпоселковые и поселковые распределительные газопроводы для газоснабжения потребителей Шумаковского сельсовета Солнцевского района  Курской области. Газопроводы низкого давления ", (реестровый номер электронного аукциона), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

Рекомендуемая форма-2 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

 

Сведения о качестве работ и применяемых материалов:

 

№п/п

Наименование товаров

Характеристики и показатели товаров, наименование места происхождения товаров или наименование производителя товаров

Товарный знак, марка (при наличии)

 

 

ФОРМА №3. Рекомендуемая форма второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

На бланке участника закупки

Дата, исх. Номер                                                                                           

Администрация

Шумаковского сельсовета

Солнцевского района Курской области

Вторая часть заявки

на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) №_____  на право заключения с Администрацией __________ сельсовета ___________ района Курской области муниципального контракта на ________________________

указать  (предмет аукциона).

  1. Наименование, Фирменное наименование (при наличии): ________________
  2. Место нахождения: ___________________
  3. Почтовый адрес (для юридического лица): _________________
  4. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): ________________
  5. Номер контактного телефона: ____________
  6. Идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона  ____________
  7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона ______________
  8. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
  9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

 

П.10,11 заполняются по желанию участника закупки)

 

10.  Банковские реквизиты (для контракта): ___________________________________.

11.  Уполномоченное лицо Подрядчика, подписывающее муниципальный контракт (должность, Ф.И.О.) ______________________, действующего на основании _____________.

 

Участник закупки/
уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)